Отзыв на исковое заявление подряда о взыскании денежных средств

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 110-86-37
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

Отзыв на исковое заявление о взыскании стоимости непоставленного товара в порядке ст. Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист. Сайт Договор-Юрист.

Имя пользователя или e-mail.

Логин: Пароль: Запомнить меня на этом компьютере Забыли свой пароль? Суть данного дела заключается в требовании истца о взыскании ответчиком задолженности по договору обслуживания инженерного оборудования жилищного фонда. Судебный иск — представляет собой требование в которой одна сторона требует у другой восстановления своих прав, об изменении этих прав или о их прекращении в судебном порядке. Отзыв на иск — представляет собой ответную меру на иск, задача которого главным образом мотивированно доказать, что требования истца указанные в иске не состоятельны, а исковое заявление которое было подано против ответчика соответственно незаконным.

Отзыв на исковое заявление подряда о взыскании денежных средств

Москва, Китай Город. Это образец. Он не может быть применен ко всем делам. С заявленными требованиями Ответчик не согласен, считает их незаконными и необоснованными по следующим основаниям.

Согласно Приложению к Договору от Истец утверждает, что Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, что влечет за собой наступление договорной ответственности. Однако, согласно п. Договора Подрядчик обязан начать и выполнять работы по строительству АЗС в сроки, предусмотренные Графиком производства работ. Истец исчисляет этот срок с даты заключения Договора, ссылаясь при этом на документ, в котором нет сроков начала работ, а обозначено исключительно время затрачиваемое на выполнение того или иного этапа работы.

Данный График имеет начало, сроки выполнения и окончания работ, документ согласован и подписан Истцом, а также Зам. Префекта ЗАО Г. Главы Управы З. В подтверждении данной позиции согласно пп. Таким образом, Ответчик должен был приступить к выполнению работ по Договору по факту оплаты Истцом аванса. В рамках исполнения обязательств по оплате аванса Истец произвел следующие платежи: руб. В данном случае аванс исчислялся исходя из действующей на тот момент Сметы на меньшую сумму, а именно на руб.

Так как до начала строительства Истец должен был очистить объект в, том числе, от растущих так деревьев и кустарников и передать его Ответчику в пригодном для проведения работ состоянии. Москвы С. Таким образом, на основании вышеизложенного Ответчик в установленные сроки приступил к выполнению работ по Договору и сдал их Истцу. По мнению Истца, Подрядчик не выполнил соответствующий объем работ, которые были оплачены Заказчиком.

Кроме того Истец длительное время согласовывал выбор колонки в зависимости от технологии компании оператора АЗС, которой объект строительства был бы передан в аренду. Германия - 4 шт. Ответчик затратил на приобретение ТРК суммы в размере ,99 руб. Германия - руб. Кроме того, в настоящий момент Ответчик за свой счет производит хранение данного оборудования.

В соответствии со статьями , ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. Кроме того, согласно п. Однако в адрес Ответчика не поступало никаких извещений об обнаружении недостатков в выполненных работах. Истец в своем исковом заявлении утверждает о том, что работы выполнены ненадлежащим образом, однако согласно п.

Кроме того, Истец не предъявил никаких конкретных претензий по качеству или объемам выполненных работ. Согласно ст. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором. Приемка выполненных работ осуществлялась Истцом самостоятельно, что имеет свое отражение в соответствующих Актах о приемке выполненных работ. На основании изложенного и руководствуясь ст. Предварительная бесплатная консультация по телефону или онлайн 1. Консультация по телефону.

Встреча в офисе. Изучение документов, оценка перспективы дела 2. Заключаем соглашение. Работаем по делу. Ответим в течение 30 минут. Перезвоним в течение 3 минут. Москва, Китай Город ул. Задать вопрос. Главная Услуги Взыскание задолженности Отзыв на иск по договору строительного подряда. Отзыв на иск по договору строительного подряда. Он не может быть применен ко всем делам подробнее про Взыскание задолженности. Получить консультацию.

Москва, ул. Маросейка, д. Копия уставных документов. Копия Договора подряда от Копия Сметы на строительство АЗК на сумму ,14 руб. Копия Графика строительства АЗК. Копия Сметы на строительство АЗК на сумму руб. Копия Порубочного билета от Копия Акта передачи строительной площадки и начала производства работ. Копии писем: от Копия Акта о приемке выполненных работ от Копия приказа от Копия письма от Копия Акта от Копия Акта приема-передачи от 15 марта г.

Копия счет-фактуры от Благодарность от ООО "Тактикомм". Благодарственное письмо от ООО "Шинный двор". Благодарственное письмо от ООО "Кедр". Благодарственное письмо от ООО "Евронасосы". Благодарность от "Норд Инжиниринг". Благодарность от ООО "Регарден". Офис в центре Москвы. Быстро реагируем на обращение. Более млн. На рынке с г. Порядок нашей работы 1. Консультация по телефону 2.

Встреча в офисе 3. Заключаем соглашение 4. Не нашли нужную информацию? Услуги физическим лицам Услуги юридическим лицам Адвокат по уголовным делам Арбитражный адвокат Стоимость юридческих услуг Справочник организаций.

Задать вопрос или получить консультацию.

Отзыв на исковое заявление о взыскании денег по договору оказания услуг

Несмотря на это, истец выполнил все свои обязательства по договору своевременно и в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ и справкой по объемам выполненных работ копии прилагаются. Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало. Все акты выполненных работ подписаны ответчиком. Расчет суммы задолженности прилагается к исковому заявлению. Согласно ст.

Отзыв на иск по договору строительного подряда

Имя пользователя или e-mail. Запомнить меня. Сегодня рассмотрим правовую позицию по исковому заявлению о взыскании денег по агентскому договору на поиск и подбор арендаторов для заключения договоров аренды на нежилые помещения. Я представлял интересы принципала, заказчика. Мне были переданы сведения о том, что агент, пользуясь достаточно неопределенными положениями подписанного сторонами договора, значительно завысил объем и стоимость своих услуг. Также, было сообщено, что агент истец просил суд взыскать деньги не по тем договорам, что были заключены в результате его деятельности, а по всем заключенным ответчиком договорам аренды за весь спорный период несколько месяцев.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

Москва, Китай Город. Это образец. Он не может быть применен ко всем делам. С заявленными требованиями Ответчик не согласен, считает их незаконными и необоснованными по следующим основаниям. Согласно Приложению к Договору от Истец утверждает, что Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, что влечет за собой наступление договорной ответственности. Однако, согласно п. Договора Подрядчик обязан начать и выполнять работы по строительству АЗС в сроки, предусмотренные Графиком производства работ.

ОТЗЫВ О ПРИЗНАНИИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ (ИСКА)

Несмотря на это, истец выполнил все свои обязательства по договору своевременно и в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ и справкой по объемам выполненных работ копии прилагаются. Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало. Все акты выполненных работ подписаны ответчиком. Расчет суммы задолженности прилагается к исковому заявлению. Согласно ст. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

ОТЗЫВ на исковое заявление к предварительному судебному заседанию, назначенному на Планируете обращение в арбитражный суд?

.

ОТЗЫВ на исковое заявление ООО «С»

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Отзыв на исковое заявление, встречный иск. Арбитражная судебная практика.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 3
  1. Андрон

    Единственный человек кто смог мне хоть как то объяснить более менее доступно для чего повысить возраст и вобще про пенсию в целом я в принципе так и думал что рассчитывать на неё не стоит уже, но единственное на что можно рассчитывать определённому слою людей с определённым возрастом что после власти Путина и компании, придёт человек кто поменяет экономику и уровень жизни людей, отняв всё у богатых))

  2. Лариса

    А может они кинокомедию снимали?

  3. Демид

    Новый формат видео агонь!

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных